塔吊組裝、拆除施工合同
甲方：肥城市廣廈建筑安裝工程有限責(zé)任公司
乙方：
甲乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致，依據(jù)中華人民共和國合同法的有關(guān)規(guī)定，甲乙經(jīng)雙方協(xié)商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。
一、施工地點：汽車站南200米，泰西大街東臨
二、施工內(nèi)容：QTZ315塔機的現(xiàn)場卸車、組裝、調(diào)試、驗收、拆除、裝車等。
三、施工工期：
1、塔吊組裝工期：組裝工期為3天，開工日期為2010 年 月 日，2010 年 月 日達到運行條件。
2、塔吊拆除日期：拆除日期為2天，初定于2010年 月至 月期間，甲方提前十日通知乙方進場。
四、工程質(zhì)量：
技術(shù)標準達到設(shè)備安裝說明要求，并通過政府有關(guān)檢定部門的檢查驗收，即辦理完吊車使用證，達到運行條件。
五、工程造價：
本工程總造價 。其中包括塔吊構(gòu)件運至安裝地點發(fā)生的場內(nèi)二次運輸費。
六、結(jié)算方式：
乙方施工人員進場后七日內(nèi)，甲方支付總額的30%預(yù)付款;塔吊組裝、調(diào)試完畢。并辦理完塔吊準用證后15日內(nèi)甲方再支付總額的20%；進入拆除階段，乙方施工人員進場一周內(nèi)，甲方支付合同總額的20%；塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內(nèi)，甲方支付總額的10%，余額20%在三個月之內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任和義務(wù)：
1、甲方應(yīng)按本合同約定支付工程款項，確保按計劃將工程所需的所有設(shè)備和構(gòu)件分批次發(fā)運到施工現(xiàn)場，同時協(xié)調(diào)現(xiàn)場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應(yīng)順延。
2、甲方應(yīng)提前五天將設(shè)備和構(gòu)件進場時間通知乙方，以方便乙方組織施工。
3、甲方負責(zé)按照裝車單進行清點、驗收。并負責(zé)設(shè)備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設(shè)備如發(fā)生丟失或損壞，由責(zé)任方承擔(dān)。
4、甲方負責(zé)提供塔吊所有的設(shè)備及構(gòu)件，并為乙方提供一臺電焊機（含把線）和二套氣割工具，負荷試車所需的荷重由甲方提供。
5、安裝及調(diào)試所用的其他施工機具、臨時設(shè)施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責(zé)。
6、乙方于開工前七日內(nèi)向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。
7、乙方負責(zé)施工過程中的各項管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設(shè)備事故由乙方負責(zé)。
8、安裝及拆除技術(shù)及施工安全由乙方負責(zé)，并保證吊車在安裝后運轉(zhuǎn)安全、可靠。
9、乙方在施工期間須服從甲方及業(yè)主方的相關(guān)管理規(guī)定。
10、塔吊安裝后，由乙方負責(zé)進行負荷試車，并辦理當?shù)厥褂迷S可證，甲方予以協(xié)助。同時，向甲方提交一份安裝原始記錄。
11、塔吊安裝后，由乙方負責(zé)現(xiàn)場的卸車和二次倒運，并協(xié)助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設(shè)備損壞，由乙方負責(zé)賠償。
12、塔吊拆除時候，乙方須將各構(gòu)件進行編號，構(gòu)件上做好標記，裝車后向甲方提供兩份構(gòu)件清單及裝車單。
13、乙方不得將本工程轉(zhuǎn)第三方施工，如有違反，甲方有權(quán)終止合同，并享有向乙方提供索賠的權(quán)利。
八、違約責(zé)任：
1、因乙方施工質(zhì)量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償由此給甲方造成的損失。
2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的損失。
3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務(wù)，須賠償甲方因此造成的的租金損失。
4、如因甲方原因使設(shè)備拆除工期延誤，工期順延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。
九、糾紛處理辦法：
本合同在履行期間如發(fā)生糾紛，雙發(fā)可協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、不可抗力發(fā)生時，遵從國家相關(guān)法律法規(guī)。
十一、本合同一式四份，雙發(fā)各持兩份。
十二。上述條款未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
甲方：肥城市廣廈建筑安裝工程有限責(zé)任公司 乙方：
代表： 代表：
電話： 日期：
日期： 日期：
